Общество с ограниченной ответственностью» ___», именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью » __», именуемое в дальнейшем « Подрядчик» , в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые « Стороны», а по отдельности - « Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению объёмных букв и логотипа с открытым неоном» __», сборку электрощита, а так же монтаж данных изделий на несущую конструкцию расположенную по адресу - _____ в соответствии с утвержденной Сметой (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.
1.2 Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой (Приложение №1) и составляет _____
2.2. Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме.
З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок:
начало работ - в течение 1-го (одного) дня после получения аванса ;
окончание работ: в течение 35-ти (Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ .
3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.
4.1. До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - ___ рублей 10 копеек.
4.2. Окончательный расчёт в течение 5-ти (пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.
5.1. Подрядчик выполняет порученные работы своими силами, в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в объемах и сроках, предусмотренных договором, и сдает Заказчику по акту.
Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций.
5.2. Выполняет все письменные и оперативные распоряжения Заказчика по организации работ, относящиеся к общим правилам взаимодействия участников Договора.
5.3. Обеспечивает собственный персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также рабочим инструментом.
5.4. Устраняет за свой счет допущенные дефекты, брак и скрытые недоделки в процессе выполнения работы, если они образовались по вине Подрядчика.
5.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты приемки в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов.
5.6. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.
6.1. Оплачивает работу согласно разделов 2 и 4 настоящего договора.
6.2. Осуществляет контроль за исполнением сроков и качеством выполняемых Подрядчиком работ.
6.3. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
7. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ.
7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.
7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.3. Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших обстоятельств непреодолимой силы.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
9.2. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.
10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка.
10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами.
11.3. Все условия, не оговоренные настоящим договором, рассматриваются применительно к действующему законодательству РФ.
11.4. Настоящий договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения сторонами условий договора.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ.
12.1. Приложение №1- Смета
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:
| ООО | |
| Юридический адрес | |
| ИНН/КПП | ИНН/КПП |
| ОГРН | |
| Банк __ | Р/счет |
| К/с | в ОАО « СМП Банк» г. Москва |
| БИК _ | БИК |
| Тел. + | |
| Директор
__________________. / |
Генеральный директор
__________________/ ______ ./ |
| М.П. | М.П. |
Приложение № 1 от» _____» ___________________ 2018г.
к Договору № _______ от» _____» ___________________ 2018г.
|
Смета на изготовление и монтаж объёмных букв и логотипа» ___». |
|||||||||||
|
Световые элементы конструкции выполняются с открытым неоном, неоновые трубки на элементе - « Логотип», выполняются с погружением электрода в корпус логотипа, на остальных элементах, неоновые трубки устанавливаются в « разбежку». Закладные под установку конструкции предоставляет заказчик. |
|||||||||||
| № |
Наименование |
Цена за ед., без НДС |
Стоимость, без НДС |
Общая сумма, руб., в т.ч. НДС |
|||||||
|
Изготовление объёмных световых элементов, комплектующие |
169 | 9745,46 | |||||||||
| Объемные буквы с открытым неоном. | |||||||||||
| Логотип с открытым неоном (неон выполняется с погружением электрода в корпус) | |||||||||||
| Электро-щит в сборе | |||||||||||
|
Монтаж объёмных букв и электрощита |
169 | 2788,1 | |||||||||
| Монтаж Обьемных световых элементов, установка неона и его коммутация, установка электро-щита и подключение конструкции, пусконаладочные работы. | |||||||||||
| Всего | |||||||||||
Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу. 1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: . 1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: . 1.8. Нанесение рисунка производится. 1.9. Освещение должно быть выполнено в виде. 1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов. 2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций.
Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров). 1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях.
1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. 1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней. 1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1.
Начало размещения: . 1.3.2. Окончание размещения: . 1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.
Дата и время установки изделия определяемая Исполнителем, с учетом п. 5.2. настоящего договора. По согласованию между сторонами срок установки может быть перенесен на более раннюю дату. 5.2. Фактическое время прибытия Исполнителя на установку может отличаться от установленного не более чем на 2 часа.
6. Изменение даты работ по монтажу. 6.1. Изменение даты установки возможно по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением об этом Исполнителя не позднее, чем за 1 день. 6.2. В случае чрезвычайных обстоятельств, влияющих на своевременное исполнение заказа, Исполнитель вправе по собственной инициативе изменить дату установки с обязательным уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки изделия и по взаимному соглашению Сторон назначить новую дату и время установки. 7. Подготовительные работы, проводимые Заказчиком. 7.1.
Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до » » г. 5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота. 5.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. 5.5.
Инфо
Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом. 10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка. 10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.
Москвы. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами. 11.3.
Согласовываются следующие промежуточные этапы:
4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю. 5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат. 6. ОПЛАТА РАБОТ 6.1.
Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров). 1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях. 1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. 1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней. 1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1. Начало размещения: . 1.3.2. Окончание размещения: . 1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.
Подрядчик обязан не позднее с момента обнаружения отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а именно: ; — обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1. В случаях когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы. 2.2.2.
Бесплатные образцы исков, жалоб, договоров и др. сайт
1.8. Нанесение рисунка производится .
1.9. Освещение должно быть выполнено в виде .
2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций. При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом.
2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в - дневный срок.
4.1. Настоящий Договор действителен с «»2016 г. по «»2016 г. Согласовываются следующие промежуточные этапы:
4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:
5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.
5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.
7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту начисляются штрафные санкции в размере % от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки.
7.3. В случае досрочного расторжения Настоящего Договора по причинам, указанным в п.4.2, расходы, понесенные Рекламистом, возмещению не подлежат.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения).
8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.
г. ________ ________ 20__ года
ООО « ________ », именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на основании Устава, и
ООО «________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.2. Наименование работ/услуг, стоимость, количество и сроки проведения работ, технические характеристики, адрес проведения работ, место и иные условия оказания работ/услуг (стоимость, регламент проведения работ, условия оплаты и сроки проведения работ), согласовываются сторонами в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Работы/услуги, выполнение которых является обязанностью Исполнителя, выполняются из его материалов, его силами и средствами.
1.4. В случае, предоставления Исполнителю в целях выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору товарных знаков, дизайнов, логотипов и иных изображений, Исполнитель вправе использовать такие материалы только по указанию Заказчика.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. ЗАКАЗЧИК:
2.1.1. Своевременно предоставляет Исполнителю необходимую информацию для выполнения работ/услуг.
2.1.3. По согласованию с Исполнителем, предоставляет возможность доступа на объекты.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ:
2.2.1. Соблюдает условия выполнения работ/оказания услуг, согласованные Сторонами в Дополнительных соглашениях.
2.2.3. Обеспечивает сохранность результата работ/услуг до передачи Заказчику.
2.2.4. В случае невозможности полного или частичного исполнения объемов и сроков заказа, согласованных в Приложениях, Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика.
2.2.6. По требованию Заказчика, обязуется до 20 числа месяца, следующего за каждым истекшим кварталом, в котором были какие-либо хозяйственные операции между Сторонами, производить сверку взаиморасчетов по состоянию на последнее число истекшего квартала путем направления Заказчику 2-х экземпляров подписанного Акта сверки взаиморасчетов, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель также обязуется провести сверку взаиморасчетов по состоянию на день расторжения настоящего Договора, в случае его расторжения.
2.2.7. В целях выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору вправе самостоятельно определять способы выполнения работ/оказания услуг, вправе привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия как за свои собственные.
4.2. В случае если качество выполненных услуг/работ/продукции по настоящему Договору не соответствует условиям статьи 3 настоящего Договора, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
устранения Исполнителем за свой счет недостатков услуг, работ или продукции в срок, согласованный с Заказчиком;
соразмерного уменьшения установленной за услуги/работу/продукцию цены.
4.3. Если недостатки результата работы/услуги/продукции в установленный Заказчиком срок не были устранены Исполнителем либо являются существенными (т.е. устранение которых требует несоразмерных расходов, либо выявляются неоднократно или проявляются после их устранения) или неустранимыми, то Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, понесенных им в полном объеме.
4.5. При обнаружении во время приемки результата работ/услуг Заказчиком отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, включая несоответствие требованиям Заказчика, согласованному дизайну, в том числе по размеру, расположению элементов изображения, цвету и т.п., Заказчик немедленно заявляет об этом Исполнителю, составляет двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения либо полностью отказывается от приемки в случае существенных недостатков.
При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, акт признается сторонами имеющим юридическую силу.
Заказчик, в случае составления акта, принимает у Исполнителя результат работ только после устранения Исполнителем выявленных отступлений и недостатков в работе.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.2.Заказчик перечисляет предоплату в размере, указанному в Приложении к Договору.
5.3.Оставшаяся часть оплаты от общей суммы, указанной в Приложении к каждому заданию Заказчика перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ/оказанных услуг/товарной накладной по форме ТОРГ-12.
5.4.Стоимость работ и/или услуг Исполнителя, не указанных в Протоколе цен к настоящему Договору, определяется по договоренности Сторон и оплачивается Заказчиком по факту выполнения работ и/или оказания услуг на основании счетов, выставленных Исполнителем.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ/оказания услуг, согласованных в Приложениях, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает неустойку Заказчику в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки от стоимости невыполненных работ/услуг.
6.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, Заказчик по требованию Исполнителя уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченной суммы за каждый рабочий день просрочки.
6.3. Штрафные санкции применяются только при наличии письменной претензии Стороны, имеющей право на их взыскание.
6.4. Стороны признают, что информация о факте заключения настоящего Договора о ходе и результате его исполнения, о деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам в результате заключения или исполнения данного Договора, считается конфиденциальной. Кроме того, для целей настоящего Договора конфиденциальной считается информация, составляющая коммерческую ценность для любой из Сторон в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна), а также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством РФ однако в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено в письменной форме о том, что она является конфиденциальной.
6.5.Ни одна из Сторон не вправе без письменного на то согласия другой Стороны раскрывать третьим лицам содержание настоящего Договора, не вправе передавать третьим лицам информацию, признаваемую в соответствии с настоящим Договором конфиденциальной, за исключением случаев, предусмотренных законом и не использовать ее в каких-либо целях иначе, нежели в целях выполнения настоящего Договора, как в течение срока его действия, так и после завершения его срока действия. Исполнитель обязуется со своей стороны ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения условий настоящего Договора.
6.6. Исполнитель вправе раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам в случае привлечения их к выполнению обязательств, вытекающих из Договора, в объеме, необходимом для выполнения третьими лицами этих обязательств. В таком случае Исполнитель будет нести ответственность за распространение третьими лицами конфиденциальной информации Заказчика.
6.8. В случае несоответствия товаросопроводительных документов форме, установленной законодательством Российской Федерации или настоящим Договором, и несвоевременной замены товаросопроводительных документов Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить штраф в размере ______ рублей за каждый неправильно оформленный и не предоставленный в срок документ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ________ включительно. Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и по требованию одной из них с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. В случае, если ни одна из сторон не изъявит желание расторгнуть Договор за 30 дней до окончания его срока, он считается пролонгированным на следующий календарный год, при этом количество таких пролонгаций не ограничено.
7.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую сторону не менее чем за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление о расторжении направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под подпись уполномоченному представителю Стороны.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся наводнение, пожар, землетрясение, иные явления природы, а также война либо военные действия.
8.2. При наступлении для одной из сторон указанных в п. 8.1. обстоятельств сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение стороной обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.
11.3. Стороны признают силу всех документов, в рамках настоящего, направленных посредством факсимильной и электронной связи. Оригиналы документов должны быть переданы сторонам в течение 10 дней после передачи.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
